ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Kérjük, hogy a weboldalon történő időpontfoglalás, ajánlatkérés vagy szolgáltatás megrendelése előtt figyelmesen olvassa el jelen Általános Szerződési Feltételeket. A szolgáltatás megrendelésével Ön elfogadja az itt leírt feltételeket.

1. Szolgáltató adatai

• Név: AMPERA Villamosság Kft.

• Székhely: 7261 Taszár, Hunyadi János utca 5.

• Adószám: 27408267-2-14

• Cégjegyzékszám: 14-09-318605

• Nyilvántartó hatóság: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága

• Kapcsolattartó e-mail: ampera.kft@gmail.com

• Telefon: +36 30 793 9504

• Weboldal: www.amperavillamossag.hu

• Tárhelyszolgáltató: Wix.com Ltd., 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv, Israel

2. A szerződés tárgya

A jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató által nyújtott villamosipari és épületgépészeti kivitelezési szolgáltatásokra terjed ki, különösen: lakossági és ipari villanyszerelés, regisztrált és E.ON minősített szerelői munkák, mérőhelyek kivitelezése és karbantartása, vezérléstechnika, klíma-, hőszivattyú- és légtechnikai szerelés, gyengeáramú hálózatok kiépítése, valamint rendezvények hang- és fénytechnikai szolgáltatásai. A szerződés elektronikus úton, írásos ajánlatelfogadással vagy személyes megrendeléssel jön létre a megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) és a Szolgáltató között, magyar nyelven.

3. Megrendelés és időpontfoglalás menete

1. A Megrendelő a Weboldalon található időpontfoglaló rendszeren, űrlapon, e-mailben vagy telefonon keresztül jelezi igényét vagy foglal időpontot.

2. A Szolgáltató felméri az igényeket, és szükség esetén helyszíni felmérést követően egyedi árajánlatot ad.

3. Az árajánlat elfogadásával és az időpont visszaigazolásával a vállalkozási szerződés létrejön.

4. Árak és fizetési feltételek

• A szolgáltatások díjai az egyedileg kiállított árajánlatban vagy a visszaigazolásban szerepelnek magyar forintban.

• Választható fizetési módok: Banki átutalás vagy készpénz a teljesítést követően kiállított számla alapján (vagy az árajánlatban rögzített előlegfizetési feltételek szerint).

5. Teljesítés és garancia

• A Szolgáltató a vállalt munkát a szakmai szabályok és biztonsági előírások maximális betartásával, az egyeztetett határidőre teljesíti.

• A Szolgáltató az elvégzett kivitelezési munkákra és a beépített berendezésekre a vonatkozó jogszabályok szerinti garanciát vállalja.

6. Elállási jog

• A Megrendelőt (amennyiben fogyasztónak minősül) a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet értelmében megillető elállási jog nem gyakorolható olyan egyedi kivitelezési és szerelési munkák esetében, ahol a szolgáltatás nyújtása a fogyasztó kifejezett kérésére a helyszínen elkezdődött vagy teljesen teljesítésre került, illetve az egyedileg megrendelt/beépített berendezések esetén.

7. Panaszkezelés

A Megrendelő panasszal élhet a Szolgáltató elérhetőségein (telefonon vagy e-mailben). A Szolgáltató a panaszokat kivizsgálja, és legkésőbb 30 napon belül írásban válaszol. Amennyiben a panasz nem orvosolható, a Megrendelő a lakóhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat.

8. Felelősség korlátozása

A Szolgáltató nem felel a weboldalon esetlegesen előforduló technikai hibákért vagy a hálózati leállásokból eredő fennakadásokért.

9. Szerzői jogok

A weboldal minden tartalma (szöveg, fotók, referenciaanyagok, grafikák, logó) a Szolgáltató szellemi tulajdona és/vagy jogszerű használata alatt áll. Tilos azok engedély nélküli másolása vagy felhasználása.

10. Egyéb rendelkezések

A szerződésre a magyar jog irányadó. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására, amely a már lefoglalt és visszaigazolt megrendeléseket nem érinti.

11. Kapcsolat, ügyfélszolgálat

• E-mail: ampera.kft@gmail.com

• Telefon: +36 30 793 9504

• Postai cím / Székhely: 7261 Taszár, Hunyadi János utca 5.

A jelen Általános Szerződési Feltételek hatályos: 2026. január 02. napjától.